A、 发包人同意后,监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知
B、 开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工通知载明的时间为开工日期
C、 因承包人原因导致开工时间推迟的,以实际开工时间为开工日期
D、 承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
E、 未发出开工通知,无相关证据证明实际开工日期的,应综合考虑认定开工日期
答案:ADE
解析:解析:【内容考查】本题考查的是建设工程工期【选项分析】“发包人同意后,监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知”正确,经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。“开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工通知载明的时间为开工日期”错误,开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期。“因承包人原因导致开工时间推迟的,以实际开工时间为开工日期”错误,因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。“承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期”正确,承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。“未发出开工通知,无相关证据证明实际开工日期的,应综合考虑认定开工日期”正确,发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
A、 发包人同意后,监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知
B、 开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工通知载明的时间为开工日期
C、 因承包人原因导致开工时间推迟的,以实际开工时间为开工日期
D、 承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
E、 未发出开工通知,无相关证据证明实际开工日期的,应综合考虑认定开工日期
答案:ADE
解析:解析:【内容考查】本题考查的是建设工程工期【选项分析】“发包人同意后,监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知”正确,经发包人同意后,监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。“开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工通知载明的时间为开工日期”错误,开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期。“因承包人原因导致开工时间推迟的,以实际开工时间为开工日期”错误,因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。“承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期”正确,承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。“未发出开工通知,无相关证据证明实际开工日期的,应综合考虑认定开工日期”正确,发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
A. 公民
B. 具有清偿债务能力的法人
C. 未成年人
D. 其他组织
解析:解析:2021版教材P29页 保证合同的保证人:具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。
A. 建设单位项目负责人
B. 总监理工程师
C. 施工单位负责项目管理的技术人员
D. 施工单位项目经理
解析:解析:2021版教材P222建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。
A. 遵守法律、法规和有关规定,恪守职业道德
B. 执行技术标准、规范和规程
C. 在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人
D. 保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密
E. 允许他人以自己的名义从事执业活动
解析:解析:2021版教材P68页《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,注册建造师不得有下列行为:以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动;同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
A. 合同履行地
B. 合同纠纷发生地
C. 合同签订地
D. 标的物所在地
解析:解析:2021版教材P309《民事诉讼法》规定:合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
A. 承包人负责组织维修,但不承担费用
B. 承包人负责组织维修,并且从保证金中扣除费用
C. 发包人负责组织维修,承担费用
D. 发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用
解析:解析:2021版教材P300由其他原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。
A. 自愿性
B. 专业性
C. 经济性
D. 独立性
解析:解析:2021版教材P304自愿性当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。
A. 技术复杂的项目
B. 因地域环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目
C. 采用公开招标的费用占合同金额的比重过大的项目
D. 需进行两阶段招标的项目
E. 国家及省市重点项目中不宜公开招标的项目
解析:解析:2021版教材P73国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准,可以进行邀请招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
A. 工地塔吊倒塌,造成临近小吃部房屋被砸塌
B. 包工头单某素来与工人梁某不和,明知某行为违反安全管理的规定,可能会发生重大伤亡事故,仍然强迫梁某实施这一行为,导致梁某死亡
C. 工地安全管理人员于某,因为怕麻烦,没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定,结果因为砖墙倒塌,砸伤工人1人
D. 工地施工人员不按安全生产规定,擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上,造成15人被扎伤
解析:解析:2021版教材P41页重大责任事故罪:《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处5年以上有期徒刑。
A. 经营劳务派遣业务,注册资本不得少于200万元
B. 经营劳务派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可
C. 劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
D. 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同
解析:解析:2021版教材P137D选项应为:劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬;被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬。
A. 仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围
B. 仲裁裁决所依据的证据是伪造的
C. 仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
D. 有仲裁协议
解析:解析:2021版教材P339根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定,被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的,经人民法院组成合议庭审查核实,裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。