A、 分部分项综合单价
B、 材料暂估价
C、 暂列金额
D、 总承包服务费
答案：C
解析：解析:暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
A、 分部分项综合单价
B、 材料暂估价
C、 暂列金额
D、 总承包服务费
答案：C
解析：解析:暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
A. 现场条件
B. 占地面积
C. 选项属于影响工业建设项目工程造价的主要因素,E选项属于建筑设计组成部分。总平面设计中影响工程造价的主要因素包括:(1)现场条件。(2)占地面积。(3)功能分区。(4)运输方式。
D. 功能分区
E. 选项属于建筑设计组成部分。总平面设计中影响工程造价的主要因素包括:(1)现场条件。(2)占地面积。(3)功能分区。(4)运输方式。
解析：解析:【内容考查】本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。【选项分析】
A. 评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B. 修正的价格,经评标委员会书面确认后具有约束力
C. 投标人应接受修正价格,否则将没收其投标保证金
D. 投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准
解析：解析:【内容考查】本题考查的是评标的准备与初步评审。【选项分析】修正的价格,经投标人书面确认后具有约束力。投标人应接受修正价格,否则投标被否决。投标文件中的大写与小写金额不一致的,以大写金额为准。
A. 进口设备的备品备件测绘费
B. 进口设备的外贸手续费
C. 进口设备的运杂费
D. 进口环节的增值税
E. 进口设备的关税
解析：解析:【内容考查】本题考查的是进口设备原价的构成和计算。【选项分析】进口设备的原价是指进口设备的抵岸价,抵岸价通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。进口设备到岸价(CIF)=离岸价格(FOB)+国际运费+运输保险费进口从属费=银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+进口环节增值税+车辆购置税。
A. 对非关键路线工作的影响时间较长,超过了该工作可用于自由支配的时间,应给予相应的工期顺延
B. 可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿
C. 承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容,应给予相应的工期顺延
D. 非关键线路上工作内容的滞后,也可能会影响到竣工日期
解析：解析:【内容考查】本题考查的是工期索赔的计算。【选项分析】对非关键路线工作的影响,需要先判断延期原因,是属于可原谅延期还是不可原谅延期;工费、费用索赔要划分是谁的责任;承包方造成延期不予补偿工期。
A. 承包人对调解书有异议时,可以停止施工
B. 发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C. 发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D. 调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止
解析：解析:【内容考查】本题考查的合同价款纠纷的解决途径。【选项分析】除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改,或合同已经解除,承包人应继续按照合同实施工程,A错误。如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任一方在收到调解书后28天内,均未发出表示异议的通知,则调解书对发承包双方均具有约束力,B错误。合同履行期间,发承包双方可以协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动,C正确。在最终结清支付证书生效后,调解人的任期即终止,D错误。
A. 在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任
B. 若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿
C. 若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿
D. 若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
解析：解析:【内容考查】本题考查的是索赔。【选项分析】共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为“共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿。
A. 货价
B. 国际运费
C. 运输保险费
D. 外贸手续费
解析：解析:【内容考查】本题考查的是进口从属费的构成。【选项分析】进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税、车辆购置费。
A. 投标报价校核
B. 施工方案与技术措施
C. 技术标准和要求
D. 工程进度计划与措施
E. 类似项目业绩
解析：解析:【内容考查】本题考查的是评标的准备与初步评审。【选项分析】响应性评审标准:投标报价校核、审查全部报价数据计算的正确性,分析报价构成的合理性,并与招标控制价进行对比分析,还有工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求、分包计划等,均应符合招标文件的有关要求。
A. 运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用
B. 进口设备运杂费包括由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的运费和装卸费
C. 原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费
D. 采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资
E. 设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积
解析：解析:【内容考查】本题考查的是设备运杂费的构成。【选项分析】运费和装卸费由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。采购与仓库保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用,包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费。
A. 建设单位管理费
B. 研究试验费
C. 生产准备费
D. 专利和专有技术使用费
E. 临时设施费
解析：解析:【内容考查】本题考查的是投资估算文件的编制【选项分析】按照形成资产法分类,建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资,包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用;无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资,主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等;其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分,如生产准备及开办费等。
